题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。

施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)。

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天某

该工程在施工过程中出现了如下事件。

事件1：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

事件2：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元、工作E持续时间延长30天。

事件3：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

该工程的关键线路是()。

A．①→②→④→⑥

B．①→③→⑤→⑥

C．①→②→⑤→⑥

D．①→②→③→⑤→⑥

提问人：网友greenfirefly 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本)》签订了…”相关的问题

第1题

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（）因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（）因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。问题： 1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。 2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。 3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。 4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？为什么？

点击查看答案

第2题

背景资料某施工单位在中标某高档办公楼工程中,与建设单位按照《建设工程施工合同（）

点击查看答案

第3题

某施工单位6月20日与建筑单位签订了施工合同，修建一复杂地基上的教学楼。由于该工程复杂，工期难以

确定，合同双方约定，采用成本加酬金方式合同。建设方按实际发生的成本，付给施工单位15%的管理费和利润。合同同时规定，在保证质量和进度前提下，施工单位每降低1万元成本，建设方给予额外的3000元奖金。施工方在施工过程中，遭遇季节性大雨又转为特大暴雨，耽搁进度12天。施工单位就此向建设单位进行了索赔。

问题：

(1)简述工程施工索赔的程序。

(2)你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？

(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？

点击查看答案

第4题

背景资料：
某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高两层，无地下室，框架柱柱距7.6m。通过公开招标程序，某施工单位与建设单位参照《建设工程施工合同（）？

背景资料：

某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高两层，无地下室，框架柱柱距7.6m。通过公开招标程序，某施工单位与建设单位参照《建设工程施工合同（）？

点击查看答案

第5题

基于建设单位主张，某建设工程施工合同被人民法院撤销，则合同被撤销的原因可能是（）。A.建设单位

基于建设单位主张，某建设工程施工合同被人民法院撤销，则合同被撤销的原因可能是（）。

A.建设单位的代理人签订合同时超越了代理权

B.该合同的履行会损害社会公共利益

C.施工单位投标时与其他投标人恶意串通

D.施工单位以欺诈手段订立合同，损害建设单位利益

点击查看答案

第6题

建设单位甲与施工单位乙于2007年12月18日签订了某工业厂房的施工合同，其中约定，合同自实际提交履约保证之日起生效；建设单位认为设计过于保守，要求混凝土强度按设计图纸的规定降低一个等级施工；争议解决方式为仲裁。施工单位实际于2007年12月28日提交了履约保证。在该工程施工过程中，建设主管部门发现该工程质量存在严重问题，责令该工程终止施工。对此，下列表述中正确的是()。

A.该合同为无效合同，自2007年12月18日起无效

B.该合同为无效合同，自2007年12月28日起无效

C.该合同终止后，建设单位应当与施工单位结清已施工部分的工程款

D.虽然因该合同为无效合同，但仲裁条款仍然有效

E.因该合同的违规责任在建设单位，故施工单位不会受到行政处罚

点击查看答案

第7题

案例四 [背景材料] 某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单

案例四

[背景材料]

某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。

施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。

施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。

该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。

[问题]

在施工阶段施工单位的哪些做法不妥？说明理由。

点击查看答案

第8题

建设单位甲与施工单位乙于2007年12月18日签订了某工业厂房的施工合同，其中约定，合同自实际提交履建设单位甲与施工单位乙于2007年12月18日签订了某工业厂房的施工合同，其中约定，合同自实际提交履约保证之日起生效；建设单位认为设计过于保守，要求混凝土强度按设计图纸的规定降低一个等级施工；争议解决方式为仲裁。施工单位实际于2007年12月28日提交了履约保证。在该工程施工过程中，建设主管部门发现该工程质量存在严重问题，责令该工程终止施工。对此，下列表述中正确的是（）

A.该合同为无效合同，自2007年12月18日起无效

B.该合同为无效合同，自2007年12月28日起无效

C.该合同终止后，建设单位应当与施工单位结清已施工部分的工程款

D.虽然因该合同为无效合同，但仲裁条款仍然有效

E.因该合同的违规责任在建设单位，故施工单位不会受到行政处罚

点击查看答案

第9题

某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。根据场景，回答下列问题：根据施工合同示范文本的规定，施工承包合同中发包人的责任和义务有（）。

A.提供具备施工条件的施工现场和施工用地

B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

C.按时参加各种检查和验收

D.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程

E.按合同规定支付合同价款

点击查看答案

第10题

背景：某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位

背景：

某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。

基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。

施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。

该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。

问题：

1．在施工阶段施工单位的哪些做法不妥？说明理由。

2．建设单位的哪些做法不妥？

3．对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作？

4．施工单位不同意无偿修复是否正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信