题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

案例一背景资料:某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同,合同总价为800万

案例一

背景资料:某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同,合同总价为800万元,工期为4个月。承包合同规定:(1)主要材料及构配件金额占合同总价的%;(2)预付备料款额度为合同总价的士%,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式连续收回;(3)工程保修金为合同总价的3%,甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留;(4)除设计变更和其它不可抗力因素外,合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表:

某工程各月实际完成产值(单位:万元)

月份

3

4

5

6

完成产值

150

200

250

200

项目经理部为了搞好现场管理,加快施工进度,制定了一系列管理制度,并从现场实际条件出发,作了以下几项的具体安排:

(1) 按照文明施工检查的项目,在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上,对其他未完成的项目要求忙完善。

(2) 因临时建筑不足,安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。

(3) 为加快施工进度,每天要施工到晚上12点。

问题:

1. 本例的工程预付备料款是多少?

2. 工程预付备料款的起扣点是多少?从几月份起扣?

3. 市区主要路段的工地现场围挡设置高度应是多高?未完成的文明施工检查项目还有哪些?

4. 项目经理部对工人的住宿安排和工作时间安排合理吗?请说明理由。

5. 保修期满甲方应返回乙方的保修金是多少?

提问人:网友hhhh7131 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“案例一背景资料:某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了…”相关的问题
第1题
案例3、背景材料: 2003年10月2曰,某市帆布厂(以下简称甲方)与某市区修建工程队(以下简称乙 方

案例3、背景材料:

2003年10月2曰,某市帆布厂(以下简称甲方)与某市区修建工程队(以下简称乙 方)订立了建筑工程承包工程。合同规定:乙方为甲方建一框架厂房,跨度12m,总造价 为9万元;承包方式为包工包料;开、竣工日期为1993年11月2日至1995年3月10 日。自工程开工至1995年底,甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101.6万元。到合同 规定的竣工期限,未能完工,而且已完工程质量部分不合格。为此,双方发生纠纷。经查 明:乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程,无资 格承包此项工程。经有关部门鉴定:该项工程造价应为98.9万元,未完工程折价为 11.7万元,已完工程的厂房屋面质量不合格,返工费为5.6万元。

(单选题)被告返还原告多付的工程款()。

A.14.4万元

B.13.2万元

C.11.7万元

D.14.1万元

(单选题)被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费()。

A.7万元

B.6.3万元

C.5.6万元

D.13.4万元

(多选题)按目的划分包括()。

A.综合索赔

B.单项索赔

C.工期索赔

D.合同内索赔

E.费用索赔

(判断题)本案中,该合同有效。()

(判断题)一般说来,依法成立的合网,自成立时生效。()

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

点击查看答案
第2题
【案例四】背景资料 某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》(GF-1999—0201)与建设单位

【案例四】背景资料 某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》(GF-1999—0201)与建设单位签订总承包施工合同,按公司成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。 总承包施工合同是以工程量清单为基础的固定单价合同,合同约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的,按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。【案例四】背景资料 某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》(GF-1999—0201

总承包施工合同中还约定C分项工程为甲方指定专业分包项目,C分项工程施工过程中发生了如下事件: 事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。 事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。 事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。 问题: 1、根据成本预测资料,计算该项目的直接成本(保留一位小数)。 2、根据背景资料,项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些? 3、A分项工程、B分项工程单价是否存在调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款。(单位:元) 4、指出事件一、二、三中总承包单位说法中的不妥之处,并分别说明理由或指出正确做法。

点击查看答案
第3题
背景:某地政府委托某房地产开发公司代建住宅楼工程,地下l层,地上l6层,建筑面积2200m2。共有甲、乙、

背景: 某地政府委托某房地产开发公司代建住宅楼工程,地下l层,地上l6层,建筑面积2200m2。共有甲、乙、丙丁等8家施工单位报名参加投标。最终乙施工单位中标,并于2008年8月1日与某房地产开发公司按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工合同。合同总价款4840万元,合同工期350d。 在招投标过程中发生了如下事件: 事件一:某地政府为了控制建安成本,指定了专门的招标代理机构。 事件二:招标代理机构在招标文件发售后的第二天,发现甲施工单位在一个月前发生过重大安全事故,于是取消了甲施工单位的投标资格。 事件三:在签订的合同时。约定采用固定总价一次性包死,不再调整。 问题: 1.指出事件一中某地政府做法不妥之处,说明理由。 2.事件二中招标代理机构的做法是否妥当?说明理由。 3.指出事件三中施工合同总价一次性包死的做法是否妥当?说明理由

点击查看答案
第4题
【背景资料】 某建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了建设施工合同,合同中约定,合同价款2100万元

【背景资料】 某建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了建设施工合同,合同中约定,合同价款2100万元,合同工期7个月,在合同中,甲方与乙方约定,工程质量保证金为工程结算总价款的3%,竣工结算时一次性扣留;工期每提前或推后工期一天,按合同价款的万分之三进行奖励或罚款。在施工过程中发生了以下事件: 事件一:由于建设单位原因造成了施工单位费用增加,施工单位提出了费用索赔,经建设单位确认后,给予了施工单位15万元的补偿款。 事件二:工程竣工结算时,施工单位就事件一中的事故提出了工期索赔10天,同时,施工单位认为工期比实际提前了5天,要求建设单位就提前5天的工期进行奖励,建设单位认为,施工单位当时未就工期进行索赔,说明施工单位已默认停工不会引起工期延长,且施工单位提出工期索赔的时限已超过规定的28天,实际工期拖延了5天,应对施工单位进行5天工期拖延的罚款。 【问题】 1.按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号),工程价款的结算方式有哪些? 2.工程竣工结算的方式有哪几种? 3.事件二中,施工单位的工期索赔和工期奖励要求是否成立,请说明理由,并计算出相应的奖励或扣罚金额。 4.请计算该工程的竣工结算时的工程总造价、工程质量保修金。

点击查看答案
第5题
【背景资料】 某工程公司承担某项市政工程,工程进行到一半时,发包方提出变更新增部分附属结构的工

【背景资料】

某工程公司承担某项市政工程,工程进行到一半时,发包方提出变更新增部分附属结构的工程施工。结果导致其工期比合同商定的晚10d,甲方以此为由拒付新增工程变更的相关费用。

【问题】

(1)发包方可以提出“新增工程”变更吗?

(2)工程变更可以由哪些部门提出?

(3)简述变更价款的确定原则。

(4)甲方拒付“新增工程”变更价款的做法有无道理?为什么?

点击查看答案
第6题
案例一背景资料:某施工单位承接了土石坝坝基土方开挖和回填的工程项目,施工质量检测人员在实施过程中,应按照标准和设计要求严格控制开挖和填筑质量,以确保工期符合施工组织设计的要求。对于土方与混凝土结合面涂刷泥浆质量的检查,每个单元不少于()。

A.10个

B.20个

C.30个

D.50个

点击查看答案
第7题
背景资料:某机电安装公司通过竞标承担了某工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质

背景资料:

某机电安装公司通过竞标承担了某工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管排施工质量检查时发现,DN89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成一折线状,拆除重新组对焊接;且管道与空压机法兰连接,没有采用无应力配管,承受设计以外的附加载荷,不得不拆除重新组对,造成直接经济损失8600元。

问题:

1.三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控?

2.管道与机械设备连接有何要求?

3.质量问题和事故的处理形式有哪几种?本案例属于哪种?

4.管道焊接过程中的质量检验包括哪些方面?

点击查看答案
第8题
(三) 背景资料 某工程施工中发生了如下事件: 事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影

(三)

背景资料

某工程施工中发生了如下事件:

事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程a作业时间延长2天,窝工6个工作日。

事件二:工程b为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收,乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要,要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是:a完全合格,但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元,工期4天;部位b包括检查与返工,共计花费43万元,工期20天。又因该项目的检查及返工处理,还给乙后续工程造成了工期延长10天。

事件三:在工程c施工中,因设计变更,造成施工时间增加2天,费用增加6万元。

问题:

1.事件二中应依据哪些规定对建筑工程施工质量进行验收?

2.关于事件二中的隐蔽工程验收,《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)有什么规定?

3.上述材料中,乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿,原因是什么?

4.上述施工索赔,可采用哪些费用计算方法?请详细说明。

点击查看答案
第9题
背景资料某工程施工中发生了如下事件:事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使

背景资料

某工程施工中发生了如下事件:

事件一:因甲方未能事先清空场地,甲方进场时间受到影响,并使工程a作业时间延长2天,窝工6个工作日。

事件二:工程b为一隐蔽工程,钢筋混凝土结构。某建筑单位乙承建了该工程项目。施工完毕后,乙及时向甲方代表提出了检查验收要求。但因甲方未能在规定时间内到现场检查验收,乙方自己进行了检查。事后甲方认为由于该工程比较重要,要求乙重新对部位a、b检查。检查结果是:a完全合格,但b偏差超出了允许范围。由于重新检查部位a费用为28万元,工期4天;部位b包括检查与返工,共计花费43万元,工期20天。又因该项目的检查及返工处理,还给乙后续工程造成了工期延长10天。

事件三:在工程c施工中,因设计变更,造成施工时间增加2天,费用增加6万元。

问题:

1.事件二中应依据哪些规定对建筑工程施工质量进行验收?

2.关于事件二中的隐蔽工程验收,《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)有什么规定?

3.上述材料中,乙方可以就哪些事件提出工期补偿和费用补偿,原因是什么?

4.上述施工索赔,可采用哪些费用计算方法?请详细说明。

点击查看答案
第10题
根据【背景资料】回答题,某装饰公司进行一办公楼的装修改造工程施工,施工合同中已经明确有lOOOm2的
铝合金窗安装任务;而甲方材料处与某钢窗厂签订供销合同,同时明确由该厂派队伍进行铝合金窗安装施工。该厂在铝合金窗安装过程中,没有落实"按铝合金窗工艺规程安装”的合同要求。其他单位也无人过问窗框与墙体洞口没做缝隙密封这一关键质量问题。而装饰公司在明知该铝合金框没做嵌缝密封的情况下,为了抢工期进行了抹灰、贴面砖施工,留下了质量隐患。该楼在验收前正逢雨期,发现有70%铝合金外窗严重渗水。该质量问题发生后,甲方要求进行事故分析和处理,并追查责任。请根据上述背景资料完成以下选项,其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)

(判断题)该办公楼大面积外窗渗水事故的基本原因是甲方分解工程,管理混乱;铝合金窗的施工单位未按有关的工艺规程要求施工,窗框与墙洞没有做嵌缝密封,装饰公司为了抢工期明知窗洞没做嵌缝时就做面层,以致留下了质量隐患;监理工程师有失职行为,末按监理程序和有关规定进行监控。()。A.正确B.错误

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信